Публичная оферта на заключение агентского договора

Настоящей офертой Общество с ограниченной ответственностью «КЛИКЕР» (ОГРН: 1197746449757, адрес: 115407, г. Москва, Набережная Нагатинская, дом 54, э/ п/к/оф /цокольный 0/II/1/9), в лице Исполнительного директора Соболева Олега Александровича, действующего на основании Доверенности №1 от 22.07.2019, именуемое в дальнейшем «Агент», являющееся юридическим лицом, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, предлагает любому лицу, имеющему статус налогового резидента Российской Федерации, заключить агентский договор на изложенных ниже условиях.
Лицо, совершившее акцепт в порядке, указанном в настоящей оферте, приобретает статус стороны договора, порождённого настоящей офертой и акцептом, и именуется в дальнейшем «Принципал».
Агентский договор, порождённый настоящей офертой и её акцептом, именуется в дальнейшем «Договор»

1. Предмет Договора
1.1 Агент по поручению Принципала обязуется от имени и за счёт Принципала совершать юридические и фактические действия, направленные на заключение договора Подряда между Принципалом и третьим лицом (далее — Подрядчик, Монтажная компания) на условиях, изложенных в настоящем разделе оферты.
1.2. Условия договора подряда, заключаемого Агентом от имени и за счёт Принципала (далее — Договор Подряда) указаны в приложении к настоящей оферте, являющемся неотъемлемой частью настоящей оферты. Условия Договора Подряда, изложенные в приложении к настоящей оферте, не являются исчерпывающими, Агент имеет право дополнять указанные условия, если такие дополнения не будут противоречить указанным в приложении к настоящей оферте условиям, без согласования с Принципалом.
1.3. В рамках исполнения поручения Принципала Агент уполномочен выполнять следующие действия:
1.3.1. проводить поиск потенциальных контрагентов Принципала по Договору Подряда, в том числе с использованием сайта Агента https://clicker.one/ либо иных технических ресурсов Агента, его составных частей, возможностей, инструментов;
1.3.2. распространять любую информацию о Принципале среди потенциальных контрагентов Принципала по Договору Подряда, ставшую известной Агенту в связи с получением от Принципала, в том числе путём использования Принципалом сайта Агента https://clicker.one/ либо иных технических ресурсов Агента;
1.3.3. от имени Принципала вступать в переговоры с потенциальными контрагентами Принципала по Договору Подряда по вопросу заключения Договора Подряда;
1.3.4. размещать от имени Принципала публичную оферту на заключение Договора Подряда; при этом Договор Подряда заключается путём акцепта такой оферты;
1.3.5. заключать Договор Подряда (Договоры Подряда) с привлечёнными Агентом третьими лицами на условиях, изложенных в настоящей оферте, в любом порядке, не противоречащим законодательству Российской Федерации;
1.3.6. перечислять (либо обеспечить перечисление) контрагенту Принципала по Договору Подряда плату за выполненные работы из средств, перечисленных Принципалом Агенту (либо его агентам в соответствии с соответствующими договорами, заключенными между Агентом и третьими лицами) в соответствии с Договором.

2. Порядок акцепта настоящий оферты
2.1. Принципал произвёл (производит) акцепт оферты любым из следующих способов:
2.1.1. путем нажатия кнопки «Оплатить» в форме, заполняемой Принципалом для целей выдачи Агенту поручения в рамках данного Договора, содержащей поля для выбора услуг по монтажу, в том числе их количеству и стоимости, ввода контактных данных Принципала и иных деталей поручения, расположенной на интернет-ресурсах Агента, на которых размещена ссылка на условия настоящей оферты, (далее – Портал);
2.1.2. сообщения работнику магазина, в котором совершается покупка, кода, полученного Принципалом при оформлении заказа из СМС-сообщения следующего содержания: «Сообщая код продавцу, вы принимаете условия оферты, расположенной по адресу https://clicker.one/documents/oferta. Код ----», незамедлительно после его получения.
2.2. Акцепт настоящей оферты является полным и безусловным.
2.3. Совершая Акцепт, Принципал подтверждает, что он ознакомился и соглашается Основными условиями и порядком взаимодействия, расположенными в сети Интернет по адресу https://clicker.one/documents/rules.

3. Порядок выполнения поручения Принципала
3.1. Условия договоров с Подрядчиками определяются Агентом самостоятельно с учетом положений настоящей оферты.
3.2. По договорам с Подрядчиками, заключенным Агентом от имени Принципала, права и обязанности возникают непосредственно у Принципала. Агент не отвечает перед Принципалом за действия (бездействие) привлеченных им Подрядчиков (иных третьих лиц). В случае нарушения контрагентом Принципала обязательств по Договору Подряда, все действия, связанные с взысканием задолженностей, понуждением к исполнению обязательств по Договору Подряда, взысканию возмещения убытков (в том числе упущенной выгоды), неустоек, пеней, штрафов, расходов, обусловленных нарушением обязательств, выполняются Принципалом самостоятельно и за свой счет. Вместе с тем, Агент обязуется оказывать Принципалу возможное содействие в спорах с Подрядчиками, если такое содействие не влечет за собой возникновение каких-либо расходов Агента и (или) финансовых обязательств Агента перед третьими лицами, и (или) не противоречит законодательству Российской Федерации.
3.3. Агент выполняет поручение Принципала с использованием собственного или арендованного оборудования, технических средств и собственных материалов.
3.4. При выполнении поручения Принципала Агент имеет право запрашивать у Принципала информацию и сведения, необходимые для выполнения поручения. Принципал обязан удовлетворить запрос Агента на представление информации и сведений в течение одного рабочего дня с момента получения такого запроса. Запрос Агента может быть направлен, в том числе, посредством телефонной связи или электронной почты Принципала, иных контактных данных, указанных Принципалом при оформлении заказа на Портале.
3.5. При заключении Договора Подряда Агент направляет Принципалу информацию посредством СМС-сообщения на номер телефона, указанный Принципалом при оформлении заказа на Портале. В тексте указанного СМС-сообщения, либо на информационном ресурсе, расположенном в сети Интернет, адрес которого содержится в тексте указанного СМС-сообщения, должна содержаться следующая информация, представляющая собой отчет Агента о выполнении поручения в рамках Договора (далее — Отчёт, Отчёт Агента):
3.5.1. наименование, ИНН, юридический адрес Монтажной компании по Договору Подряда;
3.5.2. контактный номер телефона Монтажной компании;
3.6. Фактом исполнения Агентом поручения Принципала является заключение Принципалом Договора Подряда с контрагентом (Подрядчиком), привлеченным Агентом, и подтверждается направлением Принципалу Отчёта Агента.
3.7. Принципал обязуется предоставить сотруднику Подрядчика согласие на осуществление фотосъёмки результатов работ по Договору Подряда, в том числе обеспечить доступ такого сотрудника к результату работ по Договору Подряда непосредственно после окончания работ для осуществления фотосъемки и не препятствовать проведению сотрудником Подрядчика фотосъемки результата работ. Настоящим Принципал дает согласие на хранение и обработку фотографий, полученных в порядке, установленном настоящим пунктом.
3.8. В случае если Договор Подряда, заключенный в порядке, установленном настоящей офертой, прекращается по вине Монтажной компании, либо в случае неявки сотрудника Монтажной компании для осуществления монтажа в назначенное время, Агент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней обязуется произвести поиск другой Монтажной компании или непосредственного исполнителя работ.
3.9. Агент не имеет права заключать субагентские договоры без согласия Принципала.

4. Сроки выполнения поручения Принципала и действия Договора,
досрочное прекращение Договора
4.1. Агент приступает к выполнению поручения Принципала с момента заключения Договора.
4.2. Агент выполнят поручение Принципала в течение срока действия Договора.
4.3. Договор действует до момента подписания Принципалом акта сдачи-приемки работ в рамках Договора Подряда.
4.4. Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, а также по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.
4.5. Агент имеет право отказаться от Договора, уведомив об этом Принципала за 5 (пять) календарных дней до прекращения Договора.
4.6. Принципал имеет право отказаться от Договора, уведомив об этом Агента не менее чем за 1 (один) календарный день до прекращения Договора.
4.7. Уведомление об отказе от Договора может быть направлено посредством электронной почты на адрес Агента в виде сканированной копии подписанного Принципалом письма, содержащего:
а) Фамилию, имя, отчество и паспортные данные Принципала;
б) дату акцепта настоящей оферты;
в) причины расторжения Договора.

5. Порядок сдачи-приемки услуг Агента, отчетность
5.1. Факт оказания услуг Агента подтверждается Отчётом Агента, направленном в порядке, указанном в настоящей оферте.
5.2. При наличии замечаний к исполнению Агентом обязательств по Договору Принципал обязан представить их в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Агента Отчёта. По истечении указанного срока и при отсутствии замечаний Принципала обязательства Агента считаются принятыми в полном объёме и должным образом, и последующие замечания Принципала не принимаются Агентом.

6. Цена Договора и порядок расчетов
6.1. Принципал перечисляет денежные средства Агенту в сумме (напрямую, либо через третьих лиц-агентов Агента), включающей стоимость работ и вознаграждение Агента, согласованные Принципалом в момент оформления заказа на Портале, в момент акцепта Принципалом настоящей оферты.
6.2. Агент обязуется перечислить полученные от Принципала денежные средства контрагенту Принципала по Договору Подряда за вычетом агентского вознаграждения, размер которого определяется в соответствии с настоящей офертой.
6.3. Агент удерживает вознаграждение за исполнение поручения Принципала по Договору в размере 20 % от суммы, указанной в п. 6.1 настоящей оферты,
в момент получения от Принципала денежных средств в соответствии с Договором.
6.4. Вознаграждение Агента включает в себя возмещение расходов Агента на исполнение поручения Принципала по Договору. Настоящим Стороны согласовали, что приложения к Отчету Агента доказательств расходов Агента, произведенных Агентом за счет Принципала, не требуется.

7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Обязательства по выплате неустоек, пеней, штрафов, возмещению убытков и (или) расходов возникают у Стороны, нарушившей обязательства при условии получения от другой Стороны соответствующего письменного требования.
7.3. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств если не докажут, что такое нарушение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредотвратимых и непредвиденных при данных условиях обстоятельств, таких как: техногенная катастрофа, стихийное бедствие, гражданские волнения, объявление войны, принятие органом государственной власти нормативного правого акта, исключающего исполнение обязательства надлежащим образом и в полном объеме. Сторона, чьи обязательства не могут быть выполнены вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону о факте наступления таких обстоятельств, а также о предполагаемой продолжительности таких обстоятельств. Указанное уведомление должно быть направлено в течение 3 (трёх) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. К такому уведомлению должно быть приложено документальное подтверждение их наступления (документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, либо надлежащим образом заверенная копия такого документа). При нарушении установленного настоящим пунктом порядка уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, нарушившая свои обязательства, лишается права ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. В случае если указанные в пункте 7.3 настоящей оферты обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев с момента их возникновения, любая Сторона имеет право отказаться от Договора, уведомив об этом другую Сторону в разумный срок, не возмещая при этом другой Стороне никаких обусловленных отказом от Договора убытков, расходов, упущенной выгоды, не выплачивая неустоек, пеней, штрафов.

8. Разрешение споров
8.1. Все возникающие споры и разногласия Стороны стремятся разрешить путём переговоров.
8.2. В случае, если любая из Сторон посчитает, что спор не может быть разрешён путём переговоров, такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка рассмотрения спора.
8.3. В досудебном претензионном порядке возникающие в связи с Договором споры подлежат рассмотрению путём направления письменных претензий и ответов на них. Срок рассмотрения претензии (ответа на претензию) и направления письменного ответа — 5 (пять) рабочих дней с момента поступления претензии (письменного ответа). По истечении 35 (тридцати пяти) дней с момента поступления первой претензии по предмету спора условие Договора об обязательном соблюдении досудебного претензионного порядка рассмотрения спора считается соблюденным в отношении такого спора.

9. Взаимодействие Сторон
9.1. Стороны признают юридическую силу за документами, сведениями, сообщениями, направленными посредством электронной почты, смс-сообщений по контактным данным, указанным Принципалом при акцепте настоящей оферты, а также по контактным данным Агента, расположенным на сайте https://clicker.one/.
9.2. Любая из Сторон имеет право затребовать у другой Стороны оригинал сообщения или документа, направленного посредством электронной почты, а другая Сторона обязана удовлетворить такой запрос в разумный срок.

10. Заверения и персональные данные
10.1. Принципал при совершении акцепта настоящей оферты предоставляет Принципалу согласие на обработку персональных данных, введённых им на Портале, а равно предоставленных им Агенту иным образом, на период срока действия Договора, а также после прекращения Договора на срок или на период, предусмотренный положениями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов, но не менее 3 (трёх) лет.
10.2. Для обработки персональных данных в целях, изложенных в пункте 10.1 настоящей оферты, могут осуществляться следующие действия, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) третьим лицам, включая трансграничную передачу.
10.3. Обработка персональных данных, упомянутых в настоящей оферте, может осуществляться с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не установлено Договором и настоящей офертой, Принципал и Агент руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
11.2. Наименования разделов настоящей оферты приведены исключительно для удобства прочтения текста Договора и не могут быть использованы для толкования Договора и (или) настоящей оферты.
11.3. Договор заключается на условиях оферты, опубликованных по адресу https://clicker.one/documents/oferta_holodilnik в момент акцепта.
11.4. К Договору прилагаются условия Договора Подряда.


Приложение к публичной оферте
условия договора Подряда

1. Предмет Договора Подряда
1.1. Подрядчик по заданию Принципала обязуется выполнить обусловленные Договором Подряда работы, а Принципал обязуется принять и оплатить результаты выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях, установленных Договором Подряда.
1.2. Перечень работ по Договору Подряда определяется в соответствии с перечнем, указанным Принципалом в момент оформления заказа путем заполнения виджета на Портале.

2. Сроки действия Договора Подряда, исполнения обязательств,
досрочное прекращение Договора Подряда
2.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в срок в сроки, оговоренные с Принципалом при оформлении Принципалом заказа на Портале, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора Подряда.
2.2. Договор Подряда вступает в силу с момента заключения его Агентом с контрагентом Принципала (Подрядчиком) и действует до полного исполнения сторонами Договора Подряда принятых на себя обязательств.
2.3. Договор Подряда может быть прекращён по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
2.4. При одностороннем отказе Подрядчика от Договора Подряда Подрядчик обязан возместить все понесенные Принципалом убытки, обусловленные прекращением Договора Подряда, а также выплатить Принципалу денежные средства в размере не более 10 % от цены Договора Подряда (плата за односторонний отказ от обязательств в соответствии c п. 3 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3. Порядок выполнения работ
3.1. Подрядчик самостоятельно определяет технологию выполнения работ.
3.2. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению своих обязательств по Договору Подряда третьих лиц, принимая на себя ответственность перед Принципалом за действия (бездействие) привлеченных им третьих лиц как за свои собственные.
3.3. Подрядчик обязан обеспечить соответствие законодательству свей деятельности в рамках Договора Подряда и её результатов.
3.4. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов и собственного или арендуемого за свой счет оборудования.
3.5. Подрядчик имеет право запрашивать у Принципала информацию и сведения, необходимые, по мнению Подрядчика, для выполнения работ. Принципал обязан удовлетворить запрос Подрядчика на представление информации и сведений при наличии всех нижеперечисленных условий:
3.5.1. запрос Подрядчика должен быть обоснован, то есть, содержать в себе подробную информацию о взаимосвязи запрашиваемых сведений с конкретными работами;
3.5.2. запрашиваемые Подрядчиком информация и сведения должны быть прямо или косвенно упомянуты в Договоре Подряда;
3.5.3. представление Подрядчику запрошенной информации и сведений не противоречит законодательству Российской Федерации или иному применимому в данном случае законодательству;
3.5.4. запрошенные Подрядчиком информация и сведения в силу независящих от Подрядчика причин не могут быть получены Подрядчиком непосредственно у третьих лиц.
3.6. Не соответствующие указанным в пункте 3.5 настоящих условий запросы Подрядчика о представлении информации и сведений могут быть удовлетворены Принципалом по его усмотрению и при наличии возможности.
3.7. Соответствующие указанным в пункте 3.5 требованиям запросы Подрядчика должны быть удовлетворены Принципалом в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения.
3.8. Обязательства Принципала по предоставлению информации по запросам Подрядчика и обязательства Подрядчика по выполнению работ, а также по передаче Принципалу результатов работ не являются встречными.
3.9. Заключая Договор Подряда и приступая к его исполнению, Подрядчик подтверждает, что все необходимые для начала работ информация и сведения имеются в его распоряжении на момент заключения Договора Подряда.
3.10. Место выполнения работ по Договору Подряда определяется в соответствии с информацией, указанной Принципалом при оформлении заказа на выполнение работ на Портале.

4. Качество и объем работ
4.1. Работы и их результаты по своим объемам, количеству и качеству должны соответствовать требованиям Договора Подряда, а при отсутствии таких требований – требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.
4.2. Работы по своему качеству должны соответствовать всем применимым нормативным нормам и правилам. Обязанность по обеспечению работ нормам и правилам, а также по обеспечению соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, иных применимых норм, возложена единолично на Подрядчика по Договору Подряда, если стороны Договора Подряда отдельно не установят иное.

5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Факт приемки работ подтверждается сторонами путем подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, составленного по форме, содержащейся в разделе 11 настоящих условий (далее — Акт).
5.2. Подрядчик предоставляет Принципалу составленные в двух экземплярах и подписанные Акты одновременно со сдачей результатов работ.
5.3. Подрядчик предоставляет все полномочия для подписания Акта лицу, выполняющему работы по Договору Подряда, и подтверждает Принципалу наличие у такого лица всех необходимых полномочий.
5.4. Принципал обязан подписать Акты в момент приёмки работ по Договору Подряда.

6. Цена Договора Подряда и порядок расчетов
6.1. Общая цена Договора Подряда (стоимость всех работ) определяется при акцепте Принципалом оферты на заключение агентского договора с Агентом.
6.2. Оплата работ осуществляется Агентом в сроки, установленные Основными условиями и порядком взаимодействия, расположенными по адресу https://clicker.one/documents/rules.
6.3. В цену Договора входят, в том числе:
6.3.1. возмещение всех и любых расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, а также исполнением Договора Подряда в других частях, в том числе, но не ограничиваясь, расходов на аренду и содержание оборудования, приобретение материалов;
6.3.2. вознаграждение Подрядчика за выполнение работ.
6.4. В рамках Договора Подряда не начисляются и не выплачиваются проценты по коммерческим кредитам.
6.5. Все платежи в рамках Договора Подряда осуществляются путём перечисления денежных средств на расчётный счёт получателя соответствующего платежа.

7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение своих обязательств по Договору Подряда стороны несут ответственность, установленную Договором Подряда и законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком требований Договора Подряда к качеству и (или) объему работ, Принципал вправе по своему усмотрению:
7.2.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, установив срок устранения таких недостатков;
7.2.2. потребовать соразмерного снижения цены Договора Подряда.
7.3. За просрочку предоставления результатов работ (просрочку выполнения работ) Подрядчик обязан выплатить Принципалу неустойку в размере 0,1 % от цены Договора Подряда за каждый день просрочки, но не более 100% от цены Договора Подряда, а в случае, если такая просрочка превысит 5 (пять) рабочих дней, — в размере 0,5 % от цены Договора Подряда за каждый день просрочки, но не более 100% от цены Договора Подряда.
7.4. Обязательства по выплате неустоек, пеней, штрафов, возмещению убытков возникают в рамках Договора Подряда при условии получения стороной–должником соответствующего письменного требования стороны–кредитора.
7.5. Стороны Договора Подряда несут ответственность за нарушение своих обязательств если не докажут, что такое нарушение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредотвратимых и непредвиденных при данных условиях обстоятельств, таких как: техногенная катастрофа, стихийное бедствие, гражданские волнения, объявление войны, принятие органом государственной власти нормативного правого акта, исключающего исполнение обязательства надлежащим образом и в полном объеме. Сторона Договора Подряда, чьи обязательства не могут быть выполнены вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую сторону Договора Подряда о факте наступления таких обстоятельств, а также о предполагаемой продолжительности таких обстоятельств. Указанное уведомление должно быть направлено в течение 3 (трёх) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. К такому уведомлению должно быть приложено документальное подтверждение их наступления (документ, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, либо надлежащим образом заверенная копия такого документа). При нарушении установленного настоящим пунктом порядка уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороной Договора Подряда, нарушившей свои обязательства, такая Сторона Договора Подряда лишается права ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы.
7.6. В случае если указанные в пункте 7.5 настоящих условий обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев с момента их возникновения, любая Сторона Договора Подряда имеет право отказаться от Договора Подряда, уведомив об этом другую сторону Договора Подряда в разумный срок, не возмещая при этом другой стороне Договора Подряда никаких обусловленных отказом от Договора Подряда убытков, расходов, упущенной выгоды, не выплачивая неустоек, пеней, штрафов.
7.7. Подрядчик принимает на себя все риски, связанные с обеспечением безопасности, соответствия законодательству работ, в том числе настоящим Подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых разрешений/согласий от государственных органов на выполнение работ по Договору Подряда, необходимой квалификации и применимых разрешений у сотрудников Подрядчика, которые будут осуществлять работы по Договору Подряда.
7.8. Подрядчик гарантирует наличие у сотрудника, который будет осуществлять работы, необходимых полномочий представление интересов Подрядчика перед Принципалом, в том числе, но не ограничиваясь, на подписание от имени Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. Разрешение споров
8.1. Все возникающие споры и разногласия Стороны стремятся разрешить путём переговоров.
8.2. В случае, если любая из Сторон посчитает, что спор не может быть разрешён путём переговоров, такой спор подлежит разрешению в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации в суде судебной системы Российской Федерации.
8.3. В досудебном претензионном порядке возникающие в связи с Договором Подряда споры подлежат рассмотрению путём направления письменных претензий и ответов на них. Срок рассмотрения претензии (ответа на претензию) и направления письменного ответа — 5 (пять) рабочих дней с момента получения претензии (письменного ответа). По истечении 35 (тридцати пяти) дней с момента поступления первой претензии по предмету спора условие Договора Подряда об обязательном соблюдении досудебного претензионного порядка рассмотрения спора считается соблюденным в отношении такого спора.

9. Заверения и персональные данные
9.1. Физическое лицо, действующее от имени любой из сторон Договора Подряда при заключении сделки, предоставляет Агенту согласие на обработку персональных данных, введённых Принципалом на сайте https://clicker.one/, а равно предоставленных им другой стороне Договора Подряда иным образом, на период срока действия Договора, а также после прекращения Договора Подряда на срок или на период, предусмотренный положениями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов, но не менее 3 (трёх) лет.
9.2. Для обработки персональных данных в целях, изложенных в пункте 9.1 настоящих условий, могут осуществляться следующие действия, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) третьим лицам, включая трансграничную передачу.
9.3. Обработка персональных данных, упомянутых в Договоре Подряда, может осуществляться с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

10. Заключительные положения
10.1. Договор Подряда прекращается в случае неявки сотрудника Монтажной компании для проведения работ, заказанных Принципалом, в день, согласованный с Принципалом при оформлении заказа. При этом в случае согласования с Принципалом нового времени для приезда сотрудника Монтажной компании, Договор Подряда сохраняет свое действие до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Во всем остальном, что не установлено Договором Подряда, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
10.3. Наименования разделов Договора Подряда приводятся исключительно для удобства прочтения текста Договора Подряда и не могут быть использованы для толкования Договора Подряда.
10.4. Изменения и (или) дополнения к Договору Подряда действительны при условии, если они составлены в простой письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.