ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Настоящей непубличной Офертой Общество с ограниченной ответственностью «КЛИКЕР» (ОГРН: 1197746449757, адрес: 115280, город Москва, ул.Ленинская Слобода, д. 26, эт/пом/офис 2/208/21-5), в лице Генерального директора Шистерова Арсения Павловича, действующего на основании устава (далее – «Агент»), являющееся юридическим лицом, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующее от имени и за счет Подрядчика (как этот термин определен ниже), предлагает любому лицу, оформившему Заказ в Сервисе, заключить договор подряда (далее – «Договор») на условиях, изложенных в настоящей Оферте, путем совершения действий, указанных в настоящей Оферте.
Лицо, совершившее Акцепт в порядке, указанном в настоящей Оферте, приобретает статус стороны Договора, и именуется в дальнейшем «
Клиент».
Акцепт Оферты (согласие с предложением заключить Договор на изложенных ниже условиях) осуществляется в порядке, изложенном ниже, и равносилен заключению Договора на указанных ниже условиях. Договор заключается в электронном виде в соответствии с требованиями п. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и подлежит регулированию в соответствующей части согласно Правилам.
Настоящая Оферта является неотъемлемой частью Правил, принимается на условиях, изложенных в Правилах, если не предусмотрено иное.
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1.1.
«Агент» – Общество с ограниченной ответственностью «Кликер» (ОГРН: 1197746449757), выступающее в качестве агента, действующего от имени и за счет одного из Подрядчиков, зарегистрированных в Сервисе (в качестве принципала), на основании заключенного между Агентом и таким Подрядчиком агентского договора, которое заключает по поручению Принципала Договор с Клиентом.
1.2.«
Заявка», а также «
Заказ»
– сведения, внесённые Клиентом в форму заказа на проведение Монтажных работ на интернет-сайте или в веб-приложении Агента либо на сайте, в приложении или в розничном магазине одного из партнёров Агента (интернет-магазинов, торговых интернет-площадок, товарных агрегаторов, розничных магазинов), у которых Клиент приобретает товары (бытовую технику, электроприборы, предметы мебели, а также иные категории товаров), в отношении которых производятся Монтажные работы по Договору, либо переданные Клиентом работникам розничных магазинов-партнёров Агента для заказа Монтажных работ в момент осуществления покупки соответствующих товаров.
Эти сведения содержат информацию об объёмах и видах необходимых монтажных работ, а также иную информацию, необходимую для обеспечения надлежащего выполнения Агентом и Подрядчиком своих обязательств.
В частности, Заявка (Заказ) должна содержать следующие сведения, необходимые для выполнения Монтажных работ:
-о типе заказываемых монтажных работ,
-о месте их проведения с указанием адреса помещения;
-актуальную контактную информацию физического лица, в интересах которого осуществляются Монтажные работы;
-иную необходимую для выполнения Монтажных работ информацию, а также необходимые согласия и разрешения физического лица, в интересах которого осуществляются Монтажные работы.
Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заявка передаётся Подрядчику посредством её немедленного автоматического размещения в Сервисе, уведомления программным модулем (виджетом) о поступлении новой Заявки и предоставления Подрядчику доступа к ней в личном кабинете (индивидуальном пользовательском аккаунте на сайте и в программном обеспечении Агента) Подрядчика в Сервисе (далее – «
Личный кабинет»).
1.3.
«Монтаж», «
Монтажные работы» – работы и услуги по монтажу, установке, сборке, подключению, настройке товаров (и иные подобные виды работ и сопутствующих дополнительных услуг в отношении приобретенных Клиентом товаров, в конечных интересах которого выполняются Монтажные работы), реализуемых партнёрами Агента.
Указанные работы и необходимые сопутствующие услуги осуществляются в конечных интересах Клиента, направившего и подтвердившего Заявку, для его личных бытовых нужд, по адресу, указанному этим физическим лицом в Заявке и в отношении вещей, находящихся во владении и пользовании последнего.
Во избежание сомнений, Стороны согласовали, что, заключая и исполняя Договор, они исходят из того, что конечным пользователем результатов таких работ и услуг Подрядчика является лицо, заполнившее и подтвердившее Заявку, которую приняла в работу (акцептовала) Монтажная организация.
1.4.
«Монтажная организация», а также «
Подрядчик» – означает юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый)), осуществляющее деятельность по оказанию (выполнению) физическим и юридическим лицам услуг (работ) по Монтажу различных товаров (изделий).
1.5.
«Клиент» –
лицо, которое непосредственно (на сайте, в приложении Агента или иным способом прямой передачи Агенту сообщений) или опосредованно (через виджеты на сайтах и в приложениях партнёров Агента) изъявило Агенту своё желание на проведение Монтажа бытовой техники, корпусной мебели, сантехники и/или иных товаров и согласилось с соответствующими условиями исполнения своего поручения, путём заполнения и подтверждения Заявки и/или передачи уже заполненной Заявки.
1.6.
«Сервис» – означает информационную систему «Clicker», владельцем и оператором которой является Агент, представленную в форме веб-сайта (группы сайтов и/или программных модулей, доступных через веб-интерфейс) в сети Интернет, расположенного по адресу
http://clicker.one (а также его возможных поддоменов и связанных доменов), предоставляющую функционал по подбору Монтажных организаций, готовых оказать Клиентам услуги (выполнить работы) по Монтажу товаров (изделий), реализуемых партнерами Агента и иными лицами, а также по заключению Договоров подряда.
1.7.
«Стороны» – лица, выступающие Клиентом и Подрядчиком по Договору.
2.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА2.1.Акцепт настоящей Оферты производится путем совершения следующих действий:
2.1.1.Нажатие Клиентом кнопки «Оформить заказ» в Виджете либо путем сообщения Оператору Агента Кода подтверждения, полученного Клиентом в СМС после оформления Заявки;
2.1.2.Направление Агентом Клиенту СМС с информацией о Подрядчике, назначенном на выполнение Монтажных работ по Заявке.
2.2.Информация о Подрядчике, адресе и времени выполнения Монтажа, о перечне и стоимости заказываемых Монтажных работ, а также иные необходимые Подрядчику параметры заказа содержатся на Странице Заказа.
2.3.Гражданско-правовые отношения по настоящему Договору возникают непосредственно между Клиентом и Подрядчиком, если иное отдельно не указано в тексте настоящего Договора.
3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА3.1.Подрядчик по заданию Клиента обязуется выполнить Монтажные работы (в том числе, в случае необходимости, дополнительные сопутствующие работы и услуги для целей надлежащего выполнения основных заказанных работ) указанные в Заявке, являющейся неотъемлемой частью Договора, а Клиент обязуется оплатить принятые результаты выполненных Подрядчиком Монтажных работ условиях, установленных Договором.
3.2.Объём и перечень работ по Договору подряда определяется в соответствии с Заявкой и может быть изменён только по взаимному согласию Сторон. Также перечень Монтажных работ может быть дополнен дополнительными видами работ и/или сопутствующих услуг, необходимость проведения которых будет совместно выявлена Подрядчиком и Клиентом в ходе выполнения основных работ или осмотра объектов Монтажа перед началом выполнения работ на месте их выполнения. В таком случае виды и стоимость таких дополнительных работ и услуг согласовываются на месте и подтверждаются путем указания в Акте сдачи-приёмки выполненных работ.
3.3.На тот случай, если Клиент в рамках исполнения Договора пожелал оплатить стоимость Монтажных работ посредством передачи наличных денежных средств непосредственно после Монтажа на месте завершения Монтажных работ, Агент уполномочивает Монтажную организацию, (а Монтажная организация принимает эти полномочия и обязуется их реализовать), на следующие действия:
3.3.1.Агент поручает Подрядчику (и передаёт соответствующие полномочия) принимать у Клиента в таких случаях наличные денежные средства по Договору от имени Агента с целью дальнейшей их передачи Агенту путем инкассации денежных средств на расчетный счет Агента через банкоматы банка ПАО «Сбербанк», в котором у Агента открыт расчетный счет;
3.3.2.Представитель Монтажной организации, уполномоченный ею, направляет с места завершения Монтажа посредством программных средств дистанционного электронного взаимодействия через специализированное программное обеспечение на мобильном электронном устройстве представителя Монтажной организации электронное сообщение Агенту о приёме наличных денежных средств от имени Агента.
3.3.3. Незамедлительно после направления такого электронного сообщения (сигнала) Агент выдаёт кассовый чек от своего имени Клиенту, путём отправки электронного кассового чека СМС-сообщением на номер телефона Клиента, указанный Клиентом при оформлении Заявки.
3.3.4.Изложенные в настоящем пункте поручения и полномочия распространяются на всех уполномоченных лиц Монтажной организации (в том числе его работников, должностных лиц и возможных субподрядчиков), которые непосредственно выполняют Монтажные работы.
3.4.В случае, описанном в пункте 3.3. Договора, расчёты между Агентом и Подрядчиком производятся в обычном порядке, установленным настоящим Договором, путем инкассации Подрядчиком всей суммы наличных денежных средств на расчетный счет Агента
.4.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 4.1.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по Монтажу в дату и время, согласованные Агентом и Клиентом.
4.2.В случае, если конкретных определённых даты и времени в поступившей Заявке не содержится, Агент согласовывает с Клиентом несколько возможных дат выполнения Монтажа. При этом хотя бы одна из согласованных дат должна приходиться на период не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления Заявки.
Визит мастера-представителя Монтажной организации для выполнения Монтажа по Заявке производится в окончательно согласованную дату в один из следующих временных интервалов:
-с 9:00 до 13:00;
-с 13:00 до 17:00;
-с 17:00 до 21:00.
4.3.Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и Подтверждения Заказа и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
4.4.Договор может быть прекращён по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.5.При одностороннем отказе Подрядчика от Договора он обязан возместить все понесенные Агентом и Принципалом расходы, обусловленные прекращением Договора Подряда, возместить убытки, в случае, если они наступили, а также выплатить денежные средства в размере 10 % от цены Договора подряда (плата за односторонний отказ от обязательств в соответствии c п. 3 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ5.1.Подрядчик самостоятельно определяет технологию выполнения работ.
5.2.Подрядчик имеет право привлекать к исполнению своих обязательств по Договору Подряда третьих лиц, принимая на себя ответственность перед Агентом, Клиентом, конечным пользователем результатов Монтажных работ за действия (бездействие) привлеченных им третьих лиц как за свои собственные.
5.3.Подрядчик обязан обеспечить соответствие законодательству своей деятельности по Договору и её результатов.
5.4.Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов и собственного или арендуемого за свой счет оборудования, если по согласованию с Агентом не будет установлено иное.
5.5.Заключая Договор и приступая к его исполнению, Подрядчик подтверждает, что все необходимые для начала работ информация и сведения имеются в его распоряжении на момент заключения Договора.
5.6.Адрес места выполнения работ по Договору определяется в соответствии со сведениями, указанными в Заявке, принятой в работу (акцептованной) Подрядчиком в Личном кабинете.
6.КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ РАБОТ6.1.Работы и их результаты по своим объемам, количеству и качеству должны соответствовать требованиям Договора Подряда, условиям Заявки, положениям
Правил[LA1] , а при отсутствии таких требований в указанных документах – к требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.
6.2.Работы по своему качеству должны также соответствовать всем применимым нормативам и правилам. Обязанность по обеспечению соответствия работ и их результатов нормам и правилам, а также по обеспечению соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, иных применимых норм, возложена единолично на Подрядчика по Договору Подряда.
6.3.В случае выявления в ходе Монтажа (или во время непосредственной подготовки к нему перед началом работ на месте выполнения Монтажа ) необходимости в проведении дополнительных работ или оказании дополнительных сопутствующих услуг, не указанных в первоначальной Заявке, Подрядчик и Клиент, или находящееся на месте проведения работ уполномоченное Клиентом лицо, вправе согласовать такие дополнительные работы и услуги непосредственно друг с другом (в том числе устно) на месте проведения Монтажных работ. Такие дополнительные работы и услуги в обязательном порядке отражаются Подрядчиком в Акте сдачи-приёмки выполненных работ (далее — «
Акт»), который является неотъемлемой частью Договора.
7.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ7.1.Факт выполнения работ по Договору Подряда подтверждается Сторонами путем подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ от имени Подрядчика подписывается Агентом.
7.2.Акт подписывается в электронном виде в соответствии с требованиями п. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
7.3.В случае подписания сформированного в программном обеспечении Принципала Акта в электронном виде, такой Акт подписывается следующим образом:
7.3.1.Со стороны Подрядчика Акт подписывается электронным способом в момент изменения представителем Монтажной организации статуса Заявки в электронной учетной системе отслеживания действий по Заявке в Сервисе Агента на статус «Выполнено» путём нажатия уполномоченным лицом Подрядчика кнопки «Завершить заказ и подписать акт» по соответствующей Заявке в интерфейсе программного обеспечения Сервиса, непосредственно на месте окончания Монтажа и перед направлением Принципалу или уполномоченному им физическому лицу СМС-кода, указанного в пункте 7.3.2 Договора;
7.3.2.Поскольку Монтажные работы выполняются в конечных интересах Клиента, для личных бытовых нужд пользователя результатами выполненного Монтажа, то последний также подписывает Акт путём совершения одного из следующих действий:
7.3.2.1. путем введения одноразового уникального СМС-кода, который приходит на сотовый телефон Клиента в виде СМС-сообщения в момент приемки выполненных Монтажных работ, в соответствующее поле на Странице Заказа;
7.3.2.2. путем устного сообщения мастеру-представителю Подрядчика одноразового уникального СМС-кода, который приходит на сотовый телефон Клиента в виде СМС-сообщения в момент приёмки выполненных работ по Монтажу и верный ввод которого представителем Подрядчика в Сервис подтверждает подписание Акта. Клиент сообщает полученный СМС-код только в том случае, если он удовлетворен качеством выполненного Монтажа и претензий по качеству не имеет.
7.3.3.В случае успешного завершения Заказа Подрядчиком и выполнения Подрядчиком и Клиентом действий в порядке, установленном пунктами 7.3.1. и 7.3.2 Договора, равно как и в случае произведения Клиентом полной оплаты стоимости Монтажных работ, Акт признаётся подписанным Клиентом в момент его формирования на Странице Заказа.
7.4.Подрядчик в целях подтверждения фактического выполнения работ и состояния их результатов осуществляет фотосъемку результатов работ и предоставляет Агенту полученные фотоизображения после завершения Монтажных работ, непосредственно перед формированием Акта сдачи-приемки выполненных работ для подписания.
7.5.В случае отсутствия в момент завершения Монтажа претензий к качеству результата выполненных работ и отсутствия недостатков, которые могут быть выявлены Клиентом непосредственно по завершении Монтажа, Стороны подписывают Акт в момент приёмки результатов работ непосредственно по завершении Монтажа.
7.6.В случае наличия у Клиента обоснованных претензий к качеству, объёму результатов Монтажа, претензий по поводу причинённого в ходе выполнения таких работ имущественного вреда, Клиент обязан:
7.6.1.Зафиксировать посредством видео-, фотосъемки, иными способами выявленные им недостатки выполненных работ и/или наличие причинённого в ходе выполнения работ ущерба и характер такого ущерба;
7.6.2. Связаться с Агентом посредством электронной почты по e-mail адресу: info@clicker.one или по номеру телефона, или в мессенджерах, по контактным данным, указанным в СМС-сообщении, которое было направлено Клиенту при подтверждении Заявки, и указать на недостатки работ, направив обоснованную претензию с приложением фото- или видеоматериалов в качестве подтверждения.
7.6.3.Подрядчик также обязан незамедлительно связаться с Агентом с места проведения Монтажа и уведомить последнего о наличии у Клиента претензий к качеству выполненных работ (или претензий по поводу причинения вреда имуществу Клиента) и его отказе от подписания Акта.
7.6.4.Срок направления Клиенту ответа на его претензию составляет 10 рабочих дней.
7.6.5.В случае обоснованности претензий Клиента по поводу неисполнения / ненадлежащего выполнения Монтажных работ в рамках Договора Подряда, повреждения имущества Клиента (или физического лица, в интересах которого и в помещении которого производится Монтаж) в ходе выполнения Монтажа, Подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в скорейшие сроки и исправить причинённый вред имуществу Клиента (или физического лица, в интересах которого и в помещении которого производится Монтаж), если это возможно и если этого пожелал Клиента.
В таком случае Подрядчик с согласия Клиента обязуется устранить такие недостатки в срок не более 2 (двух) календарных дней. Иной окончательный срок такого устранения недостатков должен быть согласован Подрядчиком с Агентом и Клиентом.
7.6.6.В случае, если выявленные недостатки и/или причинённый Подрядчиком в результате ненадлежащего выполнения Монтажных работ имущественный вред не могут быть устранены и исправлены, Агент самостоятельно выплачивает Клиенту или по его указанию физическому лицу, заполнившему и направившему Заявку, в конечных интересах которого осуществлялся Монтаж, возмещение в виде ограниченной денежной компенсации в сумме не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
При этом размер компенсации, выплачиваемой Агентом за Подрядчика Клиенту (или по его указанию физическому лицу, заполнившему и направившему Заявку, в конечных интересах которого осуществлялся Монтаж) в пределах 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, не может превышать стоимость заказанных Монтажных работ и фактический размер причинённого имущественного вреда (в случае, если эти стоимость и причинённый ущерб окажутся в размере меньшем, чем 50 000 рублей).
7.6.7.В случае, если Монтаж был выполнен с недостатками или в ходе его выполнения Подрядчиком был причинён любой имущественный вред, Подрядчик в любом случае обязан компенсировать Агенту в полном объёме любые понесенные Агентом расходы, связанные с исправлением недостатков, возмещением материального вреда, урегулированием претензий Клиента (или физического лица, заполнившего и направившего Заявку, в интересах которого и в помещении которого производится Монтаж), а также упущенную по вине Подрядчика выгоду Агента (упущенное агентское вознаграждение) в том числе:
-расходы в виде выплаты ограниченной компенсации (денежного возмещения), установленной подпунктом 7.7.6 Договора;
-расходы на выплату иных сумм компенсаций, неустоек, пеней, штрафов, выплаченных Агентом в рамках претензионного урегулирования или присуждённых судом ко взысканию с Агента.
Кроме того, по результатам урегулирования Агентом претензий Клиента (или физического лица, заполнившего и направившего Заявку, в интересах которого и в помещении которого производится Монтаж), в том числе путем денежных выплат, после принятия Клиентом возмещения и/или приёмки им исправлений недостатков в результатах Монтажа, осуществлённых Подрядчиком, соответствующие права требования к фактическому причинителю вреда, фактическому исполнителю работ из числа Монтажных организаций, возникшие из некачественного выполнения Монтажных работ и причинения вреда, считаются переданными от Клиента Агенту, то есть Агент вправе предъявить эти требования Подрядчику в качестве нового кредитора.
7.6.8.В случаях, когда недостатки результатов выполненного Монтажа не были полностью устранены Подрядчиком, стоимость некачественно выполненных Монтажных работ и/или причинённого материального вреда превышает предел в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
, Агент вправе передать все права требований к Подрядчику по Договору Подряда, а также требования, возникшие к Подрядчику из иных оснований, непосредственно Клиенту,
с целью истребования новым кредитором с Монтажной организации соответствующих возмещений (компенсаций), привлечения к гражданско-правовой ответственности.
7.6.9.Подрядчик, даёт свое согласие, в случае обнаружения недостатков в результатах Монтажа или в случае причинения материального вреда, на передачу Агентом Клиенту (и/или, по указанию последнего,
физическому лицу, заполнившему и направившему Заявку, в интересах которого и в помещении которого производится Монтаж) прав требований к Подрядчику по Договору подряда в необходимом объёме, и подтверждает, что личность кредитора для Подрядчика значения не имеет.
7.7.В случае несогласия Подрядчика с претензиями Клиента, Сторонами назначается независимая экспертиза результатов Монтажа и причинённого материального вреда. Такую экспертизу оплачивает Клиент, если иное не будет оговорено сторонами. Экспертная организация, выполняющая независимую экспертизу, определяется по взаимному выбору Клиента и Агента.
В случае установления независимой экспертизой, что работы были выполнены некачественно и/или материальный вред был причинен вследствие некачественного выполнения Монтажной организацией работ или противоправных действий Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику стоимость проведения независимой экспертизы.
7.8.В случаях устранения оснований для отказа от приёмки работ по Договору Подряда, Клиент обязуется подписать Акт незамедлительно после такого устранения или после получения компенсации в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.
8.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ8.1.Общая цена Договора Подряда (стоимость всех работ) определяется в соответствии с Заявкой и тарифами на отдельные виды работ и указывается на Странице Заказа.
8.2.Конечная цена работ по Договору Подряда, с учётом всех непредвиденных на момент заключения Договора основных и дополнительных работ и сопутствующих услуг, содержится в Акте, а также на Странице Заказа, в том числе в электронной версии Акта, сформированной и хранящейся в Сервисе. Объём работ и цена, содержащиеся в Акте и в электронных версиях документов внутри Сервиса, являются неотъемлемой частью Договора и имеют приоритет над предварительными оценками стоимости выполняемых работ и предварительными тарифами на отдельные виды работ и услуг. Цена, отражённая в Акте и итоговой стоимости Заказа на Странице Заказа, подлежит оплате Клиентом.
8.3.Оплата работ, то есть перечисление Подрядчику суммы по Договору осуществляется Агентом со своего расчётного счёта на расчётный счёт Подрядчика в порядке, установленном агентским договором, заключенным между Агентом и Подрядчиком.
8.4.В цену Договора Подряда входят, в том числе:
1)возмещение любых расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, а также исполнением Договора в других частях, в том числе, но не ограничиваясь, расходов на аренду и содержание оборудования, приобретение материалов;
2)вознаграждение Подрядчика за выполнение работ.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН9.1.За нарушение своих обязательств по Договору Подряда стороны несут ответственность, установленную Договором Подряда и законодательством Российской Федерации.
9.2.В случае нарушения Подрядчиком требований Договора Подряда к качеству и (или) объему работ, Агент вправе по своему усмотрению воспользоваться любым из прав, предоставленных Агенту и/или Клиенту разделом 7 Договора.
9.3.За просрочку предоставления результатов работ (просрочку выполнения работ) Подрядчик обязан выплатить Клиенту неустойку в размере 0,1 % от цены Договора Подряда за каждый день просрочки, но не более 100% от цены Договора Подряда, а в случае, если такая просрочка превысит 5 (пять) рабочих дней, — в размере 0,5 % от стоимости Монтажных работ за каждый день просрочки, но не более 100% от. Выплата указанной неустойки может осуществляться через Агента с последующим взаимозачетом в счет выплат, подлежащих осуществлению от Агента в адрес Подрядчика.
9.4.Обязательства по выплате неустоек, пеней, штрафов, возмещению убытков возникают в рамках Договора при условии получения стороной–должником соответствующего письменного требования стороны–кредитора или требования, полученного стороной-должником через Сервис Агента в электронном виде.
9.5.Стороны Договора несут ответственность за нарушение своих обязательств если не докажут, что такое нарушение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы. Сторона Договора, чьи обязательства не могут быть выполнены вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону Договора о факте наступления таких обстоятельств, а также о предполагаемой продолжительности таких обстоятельств. Указанное уведомление должно быть направлено в течение 3 (трёх) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. К такому уведомлению должно быть приложено документальное подтверждение их наступления (среди прочего, это может быть документ, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, либо надлежащим образом заверенная копия такого документа). При нарушении установленного настоящим пунктом порядка уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороной Договора, нарушившей свои обязательства, такая Сторона Договора лишается права ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы.
9.6.В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 2 (двух) месяцев с момента их возникновения, любая Сторона имеет право отказаться от Договора, уведомив об этом другую Сторону в разумный срок, не возмещая при этом другой Стороне никаких обусловленных отказом от Договора убытков, расходов, упущенной выгоды, не выплачивая неустоек, пеней, штрафов.
9.7.Подрядчик принимает на себя все риски, связанные с обеспечением безопасности, соответствия законодательству Монтажных работ, в том числе настоящим Подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых разрешений/согласий от государственных органов на выполнение работ по Договору, необходимой квалификации и применимых разрешений у работников и представителей Подрядчика, которые будут осуществлять работы по Договору.
9.8.Подрядчик гарантирует наличие у работника или иного представителя Подрядчика, который будет непосредственно лично выполнять Монтажные работы, необходимых полномочий на представление интересов Подрядчика перед Клиентом, в том числе, но не ограничиваясь, на подписание от имени Подрядчика Акта.
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ10.1.Все возникающие споры и разногласия Стороны стремятся разрешить путём переговоров.
10.2.В случае, если любая из Сторон посчитает, что спор не может быть разрешён путём переговоров, такой спор подлежит разрешению в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы, за исключением случаев, когда права требования к Подрядчику были переданы Агентом Клиенту - в таком случае, подсудность спора определяется истцом самостоятельно по правилам применимого процессуального законодательства.
10.3.В досудебном претензионном порядке возникающие в связи с Договором Подряда споры подлежат урегулированию путём направления письменных претензий и ответов на них, в том числе в электронной форме электронных сообщение посредством программного обеспечения Сервиса Агента. Срок рассмотрения претензии (ответа на претензию) и направления письменного ответа — 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии (письменного ответа). По истечении 35 (тридцати пяти) дней с момента поступления первой претензии по предмету спора условие Договора Подряда об обязательном соблюдении досудебного претензионного порядка рассмотрения спора считается соблюденным в отношении такого спора.
10.4.Данный порядок разрешения споров применяется, если иные относимые правила не установлены в Общих положениях Правил, неотъемлемой частью которых является настоящая Оферта.
11.ЗАВЕРЕНИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ11.1.Физическое лицо, действующее от имени любой из сторон Договора при заключении сделки, предоставляет Агенту согласие на обработку персональных данных, предоставленных Агенту в любой форме на период срока действия Договора, а также после прекращения Договора на срок или на период, предусмотренный положениями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов, но не менее 5 (пяти) лет.
11.2.Для обработки персональных данных в целях, изложенных в пункте 9.1 настоящих условий, могут осуществляться следующие действия, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) третьим лицам, включая трансграничную передачу.
11.3.Обработка персональных данных, упомянутых в Договоре Подряда, может осуществляться с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ12.1.Договор прекращается в случае неявки работника или представителя Подрядчика для проведения работ, Клиентом, в день и время, согласованные с Клиентом при оформлении Заказа. При этом в случае согласования с Клиентом нового времени для приезда представителя Подрядчика, Договор сохраняет свое действие до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
12.2.В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору, заинтересованная Сторона представляет письменное уведомление о досрочном расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения. При этом Договор считается расторгнутым после полных взаиморасчетов Сторон за уже выполненные работы, если Стороны не договорились об ином.
12.3.Во всем остальном, что не установлено Договором, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
12.4.Наименования разделов Договора приводятся исключительно для удобства прочтения текста Договора и не могут быть использованы для толкования Договора.
12.5.Изменения и (или) дополнения к Договору действительны при условии, если они составлены в простой письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
13.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНКлиент:Лицо, оформившее Заявку и совершившее Акцепт настоящей Оферты.
Агент:Место нахождения: 115280, город Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт/пом/офис 2/208/21-5
ОГРН: 1197746449757
ИНН: 9725016100
, КПП: 772501001
E-mail: info@clicker.one
Банковские реквизиты:Р/с № 40702810510000554356
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
К/с № 30101810145250000974
БИК 044525974